窝工费的支付通常遵循以下步骤和原则:
确定窝工费用组成
窝工期间的现场施工机械停滞费。
现场工人的工资。
周转性材料的维护和摊销费。
计算各项费用
人工费:根据窝工总工日数乘以每工日单价,可能还需扣除法定节、假日。
机械费:以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算,停工前后施工所需的不能移动的尚未拆除的机械。
材料租赁费:类似机械费,按照租赁价计算。
管理费:通常取停窝工工资总额的某个百分比(如30%)。
规费和税金:窝工费一般不计入规费和税金,这些费用用于支付建筑规费、税金及其他相关费用。
索赔程序
如果窝工是由于设计或发包方责任造成的,承包方有权要求发包方负责赔偿。
索赔应包含窝工费及其他相关损失,并可能需要通过调解、仲裁或诉讼程序解决争议。
支付责任
根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条的规定,如果因发包人原因造成工程窝工,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
支付时机
窝工费用通常在工程竣工结算时支付,或者根据合同约定的支付条款进行支付。
请注意,以上信息基于提供的参考信息,具体支付流程和计算方法可能因地区、合同条款及具体情况而异。建议咨询专业法律顾问或相关机构以获得准确信息